În urma articolului publicat în 5 aprilie 2025, intitulat „Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca acuzată de abuzuri. Firma care a renovat o clădire de 12 milioane de lei nu își va primi plățile”, semnat de Alexandra Pop, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) dorește să își exprime punctul de vedere.
UTCN respectă legislația și obligațiile contractuale
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca respectă cu strictețe legislația în vigoare referitoare la achizițiile publice și își îndeplinește toate obligațiile contractuale. În urma unei proceduri de licitație, UTCN a semnat, la data de 3 ianuarie 2022, un contract cu firma Laryluc Prod S.R.L. pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale universitare și recompartimentarea atelier școală – Corp 4”, pe Calea Dorobanților. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional (POR), cu termenul de finalizare stabilit pentru 10 septembrie 2023. Finanțarea a fost eșalonată anual, aspect acceptat de executant.
Prelungiri ale termenului de execuție și întârzieri
La solicitarea firmei Laryluc Prod S.R.L., durata de execuție a fost prelungită de mai multe ori, până la 31 martie 2024. Pe parcursul lucrărilor, UTCN a notificat repetat firma cu privire la întârzierile constatate. Această situație a afectat grav activitatea Universității, fiind necesară închirierea unor spații suplimentare pentru desfășurarea activităților didactice. În urma acestei prelungiri, UTCN a fost nevoită să aloce suplimentar suma de 1.142.390 lei pentru închirierea sălilor necesare.
Refuzul prelungirii și neplata pentru lucrările neexecutate
În data de 17 mai 2024, firma a solicitat o nouă prelungire a termenului de execuție, deși aceasta fusese deja extinsă de trei ori, iar lucrările nu fuseseră finalizate conform graficelor convenite. Firma nu a livrat materialele necesare pentru montarea plasei de fațadă, gradenele și mobilierul amfiteatrelor, și a solicitat plata pentru lucrările care nu fuseseră efectuate. În acest context, UTCN a refuzat prelungirea și plata pentru lucrările nefinalizate, conform adresei trimise la 20 mai 2024.
Întârzieri și decontări din venituri proprii
Din cauza întârzierilor majore, UTCN a fost nevoită să înregistreze proiectul ca fiind nefinalizat la Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest, iar lucrări în valoare de 3.235.105 lei au fost decontate din fonduri proprii ale UTCN. Procesul verbal de recepție a lucrărilor a fost întocmit pe 25 noiembrie 2024, iar firma a fost notificată despre aplicarea penalităților contractuale, care se ridică la 2.616.765 lei.
Penalități și sumele restante
Pentru lucrările neexecutate și întârzierile majore, UTCN a dedus suma de 1.448.165 lei din facturile emise de Laryluc Prod S.R.L. În plus, firma datorează UTCN suma de 334.490 lei, reprezentând contravaloarea unor facturi storno emise de ADR Nord-Vest, sumă care nu a fost achitată până în prezent.
Litigiu în instanță
În ciuda întârzierilor și nerespectării obligațiilor contractuale, firma Laryluc Prod S.R.L. a formulat o cerere de chemare în judecată a UTCN. Instanța a respins cererea de emitere a ordonanței de plată împotriva UTCN, considerând-o neîntemeiată.
Clarificări și solicitarea unui punct de vedere echilibrat
În concluzie, UTCN consideră că titlul și conținutul articolului publicat în Gazeta de Cluj sunt tendențioase, incomplete și inexacte, având potențialul de a induce în eroare opinia publică. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca își exprimă disponibilitatea de a oferi informații suplimentare pentru o corectă și echilibrată informare. De asemenea, solicităm respectuos ca, în viitor, să fie inclus și punctul de vedere al UTCN înainte de publicarea unui astfel de articol, în conformitate cu principiile deontologiei jurnalistice.
Dacă ţi-a plăcut acest articol, urmăreşte Via Cluj TV pe Facebook printr-un Like mai jos:
